當前位置：
（采購編號：****）
1.采購條件
中國電建集團江西省水電工程局有限公司已成交寧夏電力公司宏陽330千伏變電站新建工程項目，項目業主為國網寧夏電力有限公司中衛供電公司，資金已落實。其中包含的站外建筑工程專業分包標段已得到業主認可，具備采購條件，點擊登錄查看作為采購人，現對該項目進行詢比采購,凡具備承擔本項目的資質條件、能力和信譽且有意響應的企業法人，均可向采購人獲取寧夏電力公司宏陽330千伏變電站新建工程站外建筑工程專業分包采購文件參與本項目詢比采購。
2.項目概況與采購范圍
2.1 建設地點：寧夏中衛市區。
2.2 工程概況及標段概況
工程概況：站址位于寧夏回族自治區中衛市****
站址地貌單元屬黃土丘陵地貌。站址位于丘陵頂部，地勢起伏稍大，總體呈東側高西側低趨勢，勘探點地面高程為1862.70～1882.20m，平均孔口高程為1872.75m，勘探點最大高差為19.5m。站址不在城鎮規劃范圍內，不壓文物和礦產，也無相互影響和干擾的軍事、通信、導航、風景旅游等設施。
標段概況：場地平整及站外附屬設施工程。
工作內容：場地平整、擋土墻及擋水墻、排水溝、護坡、站外道路、站外水源、站外排水、站外柵欄、臨時場地平整、線路遷改、道路拓寬、道路修繕及站外施工道路拆除等。
2.3 工期要求
計劃開工日期為****-****，共244日歷天。
2.4 質量要求
（1）滿足國家電網有限公司現行輸變電工程施工工藝導則、施工及驗收規范、質量檢驗及評定規程；
（2）滿足國家及行業工程質量驗收標準、規范；
（3）承包范圍內的所有工程施工需滿足“國家電網有限公司輸變電工程標準工藝”要求，并實行實物樣板制；
（4）承包人應嚴格執行國家及國家電網有限公司工程建設有關強制性條文要求，加強質量通病專項防治
（5）爭創國家電網有限公司輸變電優質工程金獎
2.5 采購范圍
寧夏電力公司宏陽330千伏變電站新建工程站外建筑工程場地平整、擋土墻及擋水墻、排水溝、護坡、站外道路、站外水源、站外排水、站外柵欄、臨時場地平整、線路遷改、道路拓寬、道路修繕及站外施工道路拆除等。
3.響應人資格要求
3.1企業要求
3.1.1企業資質要求：響應人必須具有中華人民共和國獨立法人資格、增值稅一般納稅人資格，并具有建筑工程施工總承包叁級及以上資質。
3.1.2企業資產（財務要求）：/。
3.1.3 企業主要人員要求：/。
3.1.4 企業工程業績要求：響應人提供近五年類似工程業績（提供合同掃描件、竣工驗收證明，合同掃描件提供合同協議書即可）。
3.1.5 企業資信要求：
（1）具有良好的銀行資信和商業信譽，沒有處于被責令停業，財產被接管、凍結及破產狀態；
（2）響應人在近3年無違法、違紀事件、無質量和安全生產責任事故等發生；
（3）串標或其他違法行為廢標的不允許再次參與響應；
（4）不被最高人民法院在“信用中國”網站（www.cerditchina,gov.cn）或各級信用信息共享平臺中列入失信被執行人名單；財務賬戶以 及主要資產未被凍結、未被查封的(查詢網址：http:****/)；
（5）未被法院列為被執行人（查詢網址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已經履行完畢相應生效判決確定的義務的；（被法院列為被執行人（查詢網址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），采購人認為可能影響本采購項目執行且不能提供已經履行完畢相 應生效判決確定的義務的。）
3.2其他要求
3.2.1本次采購不接受聯合體響應。
4.采購文件的獲取
4.1凡滿足本公告規定的投標人資格要求并有意參加投標者，請于****17時30分前（北京時間) 通過“ 中國電建采購采購數智化平臺 ”（https:****）獲取采購文件。投標人可在登錄系統后，點擊左側“CA 辦理”菜單，掃碼下載“中招互聯”在線辦理移動證書。
（1）已注冊的供應商：明確投標標段，下載采購文件；
（2）未注冊的供應商：登錄“中國電建陽光采購網”（https:****）右側快捷入口-切換“新版登錄”-“供應商登錄”進行投標人注冊，完成注冊后，明確投標標段，下載采購文件；
（3）登錄中國電建陽光采購網首頁-服務中心，可下載《中國電建采購采購數智化平臺操作手冊_供應商管理手冊（供應商端）》、《中國電建采購采購數智化平臺操作手冊_供應商投標操作手冊》。
4.2 本次采購不提供紙質版采購文件，本次采購項目不收取標書費。
5.響應文件的遞交
5.1響應文件遞交的截止時間(投標截止時間，下同)為2025年10月 30 日 10 時00分，響應人應在截止時間前通過中國電建采購采購數智化平臺遞交電子響應文件。
投標工具下載：中國電建陽光采購網（https:****）門戶服務-下載中心-中國電建采購采購平臺投標管家。
6.開標時間、地點、方式
6.1開標時間：2025年10月30 日 10 時00分，地點為:江西省南昌市****1010室。
6.2本次采購將通過中國電建采購采購數智化平臺全程在線開展，電子響應文件的加密、提交等流程須各響應人在線進行操作。
6.3響應人須提前辦理數字證書用于在線響應。響應人登錄中國電建采購采購數智化平臺后，點擊左側“CA 辦理”菜單，掃碼下載“中招互聯”在線辦理移動證書制作電子響應文件，并嚴格按照要求進行在線制作，因操作流程失誤造成的響應失敗，將由響應人自行承擔后果。
6.4各響應人須登陸中國電建采購采購數智化平臺使用數字證書進行電子響應文件的編制、加密和在線投遞。請各響應人充分考慮文件大小、網絡速度的影響并預留充足的時間，逾期將無法提交（電子響應文件的在線投遞建議至少提前 12 小時完成）。
6.5響應文件的開啟通過中國電建采購采購數智化平臺開標工具全流程遠程在線開啟。
6.6響應截止時間及遞交地點如有變動，響應人將及時通過中國電建采購采購數智化平臺通知所有已獲取響應文件的響應人。
6.7中國電建采購采購數智化平臺使用問題可咨詢平臺客服。咨詢入口：網站首頁-服務中心-“登錄系統，聯系您的專屬業務顧問”。
7.發布公告的媒介
本次采購公告在中國電建陽光采購網（https:****/）上發布。
8.成交人數量：
成交人數量：1人。
9.聯系方式
采 購 人：點擊登錄查看
地 址：江西省南昌市****
聯 系 人：點擊登錄查看
電 話：****
電子郵件：****@126.com
10.監督機構
監督機構：點擊登錄查看紀委辦
監督電話：****
11.提出異議的渠道和方式
11.1 對以上文件內容有異議的響應人，請在公告發布期內通過本公告公布的聯系方式向采購人提出反饋意見。逾期將不再受理。
11.2 異議須有明確的請求和必要的證明材料，且須實名形式并加蓋單位公章。
****
