下載客戶端
熱門搜索：
當前位置：
汝城半云仙二期50MW風電場項目
綠化及環保工程
專業分包
詢比采購公告
二0二六年三月
目錄
（采購編號：****）
1.采購條件
點擊登錄查看已成交汝城半云仙二期50MW風電場項目，項目業主為汝城瑞廣半云仙風電有限公司，資金已落實。其中汝城半云仙二期50MW風電場項目包含的綠化及環保工程標段已得到業主認可，具備采購條件，點擊登錄查看作為采購人，現對該項目進行采購,凡具備承擔本項目的資質條件、能力和信譽且有意響應的企業法人，均可向采購人獲取汝城半云仙二期50MW風電場項目綠化及環保工程采購文件參與本項目綠化及環保工程采購。
2.項目概況與采購范圍
2.1 建設地點:湖南省郴州市汝城縣。
2.2 工程概況及標段概況
工程概況：本工程為汝城半云仙二期風電場項目，本項目終期裝機容量為100MW，一期已安裝容量50MW。本期規劃建設50MW風電(7臺6.25MW和2臺5.0MW超出功率部分限發)。一期工程已建設一座升壓站，已建設1臺容量為100MVA的主變壓器，考慮了二期工程接入容量,預留有二期工程接入所需設備安裝位置。本期在升壓站內擴建1段母線，將本期風電以2回35kV集電線路接入本期新建的35kV母線上，再經升壓變升壓至110kV，通過已建成的1回110kV線路π接至外沙-楊梅山110kV線路(π接點新建開關站)。
標段概況：綠化及環保工程。
2.3 工期要求
計劃于****開工，具體時間以甲方通知為準，工期必須滿足采購人控制進度計劃要求。項目竣工****。合同工期總日歷天數154天。
2.4 質量要求
符合現行國家、當地有關工程施工驗收規范和標準的要求，一次性驗收合格；質量目標：
（一）工程整體質量滿足驗收規范和標準的要求。
（二）質量零事故（不發生違反現行國標及行業標準的質量問題）。
（三）項目達標投產。
（四）階段性監檢一次性通過率 100%，施工質量未達到上述質量標準時，承包人須立即返工處理至發包人及相應的電網公司和監管部門驗收合格，并承擔由此產生的返工費用，若由此導致逾期的，承包人仍應依約承擔違約責任及賠償責任。
2.5 采購范圍
汝城半云仙二期風電場項目綠化及環保工程，包括但不限于對場區指定區域的邊坡、各類場地實施植被防護綠化作業，并提供全過程配套養護服務，具體內容概括如下：
1、掛鋼絲網客土噴播植草：包含邊坡修整、掛鍍鋅鐵絲網噴漿、布設Φ14-18螺紋鋼筋錨桿、開挖上下間隔15cm的橫向條狀基槽；巖質及風化巖質邊坡需額外掛稻草并通過鐵絲網固定。草籽選用狗牙根、白喜草等6類品種，巖質及風化巖質邊坡需添加蕨類，按等比例混合、密度不低于30g/㎡噴播；要求種植土厚度不小于10cm，植被成活及恢復率不低于95%。提供為期兩年的養護服務，含施肥、澆水、鋪設無紡布等工作，確保植被牢固附著邊坡。
2、撒播植草：包含邊坡修整、開挖上下間隔15cm的橫向條狀基槽（路基撒播需地面挖穴）。草籽選用、混合比例、噴播密度、種植土厚度及成活恢復率標準與掛鋼絲網客土噴播植草一致，配套兩年期養護服務，保障邊坡植被固定效果。
3、種植爬藤：于巖質邊坡坡腳種植規格為L50的葛藤、爬山虎，提供為期兩年的養護服務，含施肥、澆水、鋪設無紡布等工作。
4、灌木種植：按240株/畝的密度種植楓香、木荷、紫穗槐、馬尾松等品種，工序涵蓋溝槽開挖、播種、覆土；配套兩年期養護服務，含施肥、澆水、鋪設無紡布等工作。
嚴格按照設計施工，并確保環境保護和水土保持工作滿足"三同時"要求，承包人負責環境保護、水土保持工程的施工，直至本工程環境保護、水土保持工程驗收合格。
按照發包人要求完成施工期施工場區內所需的宣傳標語、標識標牌等以及生產準備工作(包含但不限于安全工器具、安全設施及設備設施臨時標識標牌等)。
3.響應人資格要求
3.1企業要求
3.1.1企業資質要求：響應人必須具有中華人民共和國獨立法人資格、增值稅一般納稅人資格，并具有電力工程施工總承包叁級及以上或環保工程專業承包叁級及以上資質，并已在我公司辦理分包準入備案且取得合格分包單位準入證書。
3.1.2企業資產（財務要求）：提供近三年財務報表等。
3.1.3 企業主要人員要求：
1)項目經理:具有相應專業二級及以上建造師職業資格證書；
2)技術負責人:具有相應專業中級及以上職稱；
3)安全負責人:具有安全生產考核C證；
3.1.4 企業工程業績要求：提供近三年類似工程的合同、完工證明文件等。
3.1.5 企業資信要求：
（1）具有良好的銀行資信和商業信譽,沒有處于被責令停業，財產被接管、凍結及破產狀態；
（2）響應人在近3年無違法、違紀事件、無質量和安全生產責任事故等發生；
（3）串標或其他違法行為廢標的不允許再次參與響應；
（4）不被最高人民法院在“信用中國”網站（www.cerditchina,gov.cn）或各級信用信息共享平臺中列入失信被執行人名單；財務賬戶以 及主要資產未被凍結、未被查封的(查詢網址：http:****/)；
（5）未被法院列為被執行人（查詢網址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已經履行完畢相應生效判決確定的義務的；（被法院列為被執行人（查詢網址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），采購人認為可能影響本采購項目執行且不能提供已經履行完畢相 應生效判決確定的義務的。）
3.2其他要求
3.2.1本次采購不接受聯合體響應。
4.采購文件的獲取
4.1凡滿足本公告規定的投標人資格要求并有意參加投標者，請于****17時30分前（北京時間) 通過“ 中國電建采購采購數智化平臺 ”（https:****）獲取采購文件。投標人可在登錄系統后，點擊左側“CA 辦理”菜單，掃碼下載“中招互聯”在線辦理移動證書。
（1）已注冊的供應商：明確投標標段，下載采購文件；
（2）未注冊的供應商：登錄“中國電建陽光采購網”（https:****）右側快捷入口-切換“新版登錄”-“供應商登錄”進行投標人注冊，完成注冊后，明確投標標段，下載采購文件；
（3）登錄中國電建陽光采購網首頁-服務中心，可下載《中國電建采購采購數智化平臺操作手冊_供應商管理手冊（供應商端）》、《中國電建采購采購數智化平臺操作手冊_供應商投標操作手冊》。
4.2 本次采購不提供紙質版采購文件，本次采購項目不收取標書費。
5.響應文件的遞交
5.1響應文件遞交的截止時間(投標截止時間，下同)為2026年 03 月 14 日 09 時 30 分，響應人應在截止時間前通過中國電建采購采購數智化平臺遞交電子響應文件。
投標工具下載：中國電建陽光采購網（https:****）門戶服務-下載中心-中國電建采購采購平臺投標管家。
6.開標時間、地點、方式
6.1開標時間：****09時30分，地點為:南昌市****點擊登錄查看。
6.2本次采購將通過中國電建采購采購數智化平臺全程在線開展，電子響應文件的加密、提交等流程須各響應人在線進行操作。
6.3響應人須提前辦理數字證書用于在線響應。響應人登錄中國電建采購采購數智化平臺后，點擊左側“CA 辦理”菜單，掃碼下載“中招互聯”在線辦理移動證書制作電子響應文件，并嚴格按照要求進行在線制作，因操作流程失誤造成的響應失敗，將由響應人自行承擔后果。
6.4各響應人須登陸中國電建采購采購數智化平臺使用數字證書進行電子響應文件的編制、加密和在線投遞。請各響應人充分考慮文件大小、網絡速度的影響并預留充足的時間，逾期將無法提交（電子響應文件的在線投遞建議至少提前 12 小時完成）。
6.5響應文件的開啟通過中國電建采購采購數智化平臺開標工具全流程遠程在線開啟。
6.6響應截止時間及遞交地點如有變動，響應人將及時通過中國電建采購采購數智化平臺通知所有已獲取響應文件的響應人。
6.7中國電建采購采購數智化平臺使用問題可咨詢平臺客服。咨詢入口：網站首頁-服務中心-“登錄系統，聯系您的專屬業務顧問”。
7.發布公告的媒介
本次采購公告在中國電建陽光采購網（https:****/）上發布。
8.成交人數量：
成交人數量：1人。
9.聯系方式
采 購 人：點擊登錄查看
地 址：江西省南昌市****點擊登錄查看
聯 系 人：點擊登錄查看
電 話：****
電子郵件：****@126.com
10.監督機構
監督機構：點擊登錄查看新能源工程公司綜合管理部（監標）
監督電話：****
11.提出異議的渠道和方式
11.1 對以上文件內容有異議的響應人，請在公告發布期內通過本公告公布的聯系方式向采購人提出反饋意見。逾期將不再受理。
11.2 異議須有明確的請求和必要的證明材料，且須實名形式并加蓋單位公章。
2026年 03 月 05 日
